Arrêté numéro     151  /2017 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Joseph
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,

VU le Code de la route

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992),

VU l’avis de M. le Préfet de la Réunion du   

VU l’avis de M. le Président de la Région du 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur la rue Raphaël Babet dans le cadre de la réalisation de travaux de dépose et de pose du système général de climatisation de l’Auditorium Harry PAYET par l'entreprise CLIMATIS, 

ARRETE

Article 1 Le jeudi 06 avril 2017 de 8heures30 à 15heures30, la circulation et le stationnement sont  réglementés comme suit :

|Voie concernée| circulation|stationnement|
|Rue Jean Albany|Alternée à l’aide de piquets K10 placés en amont et en aval des travaux sous la responsabilité de l’entreprise Travaux SUD avec des périodes d’attente n’excédant pas les dix minutes . Vitesse d’approche du chantier et sur la zone des travaux limitée à 30 kilomètres par heure|Interdit sur  trente mètres de part et d’autre des travaux sauf à l’entreprise Travaux SUD. En cas de nécessité, le stationnement est autorisé aux véhicules  de secours et d’incendie, de gendarmerie, des services communaux|

Article 2 Un Itinéraire de déviation empruntant les rues Roland GARROS et Maréchal LECLERC est mis en place pour les véhicules de moins de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 3 Pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC un alternat est mis en place  à l’aide de signaleurs équipés de piquets K10 placés en amont et en aval des travaux sous la responsabilité de l'entreprise CLIMATIS avec des périodes d’attente n’excédant pas les cinq minutes maximum.

Vitesse d’approche du chantier et sur la zone des travaux est limitée à 30 km/h. 

Article 4 Une signalisation réglementaire et  conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livret I huitième partie signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992) est mise en place et entretenue par les services communaux.

Article 5 Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 Le Directeur des services techniques, le Commandant de la brigade de gendarmerie et les agents de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Joseph, le 03 avril 2017
Pour le Député-Maire, l'élu délégué Henri Claude YEBO